Alcaldía del Ayuntamiento de Benavites · Valencia · Expediente 2988643T Bis
Contrato de Obras Conservación del interior de la Iglesia de Santiago de Benicalaf. Segundo Tramo de la nave y capillas laterales
Adjudicada
Se licita: contrato de Obras Conservación del interior de la Iglesia de Santiago de Benicalaf. Segundo Tramo de la nave y capillas laterales, con un presupuesto de 39.865 € sin IVA (Valencia). El plazo de presentación terminó el 22 de septiembre de 2026.
. Fuente: Ministerio de Hacienda (Plataforma de Contratación del Sector Público). La información oficial y vinculante es la de los pliegos de la licitación.
Ver la licitación en la Plataforma de Contratación
¿Qué se contrata?
Contrato de obras por procedimiento abierto: Contrato de Obras Conservación del interior de la Iglesia de Santiago de Benicalaf. Segundo Tramo de la nave y capillas laterales. Duración: 2 meses.
- Tipo de contrato
- Obras
- Procedimiento
- Abierto
- Códigos CPV
- 45212350
- Publicada
- 9 de septiembre de 2026
¿Cuánto dinero es?
Presupuesto base de licitación: 39.865 € sin IVA (48.237 € con IVA).
¿Quién la ha ganado?
| Resultado | Adjudicatario | Importe sin IVA | Ofertas |
|---|---|---|---|
| Adjudicado | una persona física (autónomo) (pyme) | 39.865 € | 1 |
Cuando el adjudicatario es una persona física no mostramos su nombre ni su NIF (protección de datos); están en la publicación oficial.
Pliegos y documentos oficiales
Avísame de licitaciones parecidas (gratis, por email o Telegram)